XIII GC 103/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Katowicach z 2014-02-04
- Tytuł:
- Sąd Okręgowy w Katowicach z 2014-02-04
- Data orzeczenia:
- 4 lutego 2014
- Data publikacji:
- 19 grudnia 2014
- Data uprawomocnienia:
- 13 października 2014
- Sygnatura:
- XIII GC 103/13
- Sąd:
- Sąd Okręgowy w Katowicach
- Wydział:
- XIII Wydział Gospodarczy
- Przewodniczący:
- Katarzyna Krziskowska
- Protokolant:
- Malwina Obrzut
- Teza:
- Skoro zamawiający (pozwany) nie wzywał nigdy wykonawcę (powoda) do usunięcia wad w pracach i nie wyznaczył nigdy terminu do ich usunięcia, to oznacza, że nie był uprawniony do naliczania powodowi kary umownej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, bo te zostały wykonane w terminie i zgłoszone do odbioru. Nie był równiex uprawniony do naliczania kary umownej za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze, skoro nie wyznaczył nigdy kankretnego terminu ich usunięcia i nie wykazał, że powód usunął takie usterki z opóźnieniem.
- Istotność:
Dodano:
,
Opublikował(a):
Krystyna Szwedura
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Krziskowska
Data wytworzenia informacji:
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Katowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Krziskowska
Data wytworzenia informacji: